Меню

Договор поставка оборудования для строительства

Договор поставки и монтажа оборудования

Отзывов: 6 Просмотров: 28027
Голосов: 2 Обновлено: 03.06.2013

Автор документа

число консультаций: 82
отмеченных лучшими: 5
ответов к документам: 52
размещено документов: 927
положительных отзывов: 84
отрицательных отзывов: 6

Договор поставки и монтажа оборудования

______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________, действующего на основании __________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1
Предмет договора

1.1 Передать за плату в обусловленный срок закупаемое им Оборудование согласно спецификации (Приложение к настоящему Договору) Покупателю для использования в предпринимательской деятельности;

1.2 Осуществить за плату работы по монтажу поставленного Оборудования с использованием материалов Поставщика.

Статья 2
Стоимость (цена) договора

2.1. Цена настоящего договора составляет ______________ (______________) рублей, в том числе НДС (18 %) ______________ (______________), что подтверждается спецификацией (Приложение)

2.2. Эта сумма включает в себя все необходимые расходы Поставщика по настоящему Договору.

Статья 3
Порядок оплаты

3.1. До «____»__________ 20__г. Заказчик обязуется перечислить на счет Подрядчика ______________ (______________) рублей, в том числе НДС ______________ (______________) в качестве аванса по данному Договору.

3.2. В течение ________ дней со дня подписания акта сдачи-приемки перечислить оставшуюся сумму, а именно — ______________ (______________) рублей, в том числе НДС ______________ (______________).

Статья 4
Обязательства сторон по договору

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Осуществить монтаж поставляемого оборудования согласно ст. 1 настоящего Договора не позднее ______________ года, при условии соблюдения Заказчиком порядка оплаты.

4.1.2. Выполнить Работы, указанные в ст. 1 настоящего Договора в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией.

4.1.3. Гарантировать качество поставленного Оборудования и выполненных Работ по настоящему Договору.

4.1.4. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по Договору, выполняемых по указанному Покупателем адресу.

4.1.5. Неукоснительно выполнять на Объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.

4.1.6. Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое Оборудование.

4.1.7. Поставщик осуществляет поставку по адресу, указанному Покупателем, на условиях поставки Адрес Покупателя. Поставка сопровождается Актом приемки-передачи. Допускается досрочная поставка. Датой фактической поставки считается дата подписания Акта приемки-передачи.

4.1.8. По окончании выполнения Работ по настоящему Договору Поставщик представляет Покупателю Акт приемки-сдачи выполненных Работ (в рублях) и счет-фактуру (в рублях). Сумма НДС выделяется в Акте приемки-сдачи выполненных Работ отдельной строкой. Покупатель в течение ________ рабочих дней рассматривает и утверждает Акт приемки-сдачи в случае отсутствия претензий или направляет Поставщику мотивированный отказ в приемке Работ. В случае непредставления мотивированного отказа в ________-дневный срок с момента представления Поставщиком Акта Покупателю Акт считается принятым и подлежит оплате Покупателем.

4.1.9. В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта Покупатель передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Поставщиком сроки их выполнения. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Поставщик вновь передает Покупателю Акт приемки-сдачи, после чего вступает в силу п. 4.1.8.

4.1.10. Несмотря на подписание Акта приемки-сдачи, Поставщик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора.

4.1.11. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного Сторонами. При этом Поставщик обязан начать устранение таких недоделок не позднее ________ дней с даты подписания Перечня доработок.

4.1.12. Сдать выполненные Работы уполномоченным представителям Покупателя.

4.1.13. По желанию Покупателя консультировать персонал Покупателя и передать инструкцию по эксплуатации Оборудования.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Оплатить поставленное Оборудование и выполненные Работы в соответствии со ст. 2 настоящего Договора.

4.2.2. Принять поставленное оборудование в сроки, указанные в п. 4.1.1. настоящего Договора.

4.2.3. Обеспечить Поставщику все необходимые условия для выполнения Работ по настоящему Договору:

4.2.3.1. подготовка объектов к монтажу оборудования (согласование с Поставщиком графика и времени проведения Работ на период производства Работ, ограничение доступа третьих лиц при проведении Работ и т. п.);

4.2.3.2. временное освещение мест монтажа (при необходимости) и обеспечение возможности подключения средств малой механизации Поставщика к источникам электропитания.

4.2.4. Представлять Поставщику имеющуюся документацию и информацию, необходимую для выполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

4.2.5. Предоставить Поставщику возможность проведения работ по указанному Покупателем адресу не менее ________ часов в день.

4.2.6. Обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении Поставщиком работ.

4.2.7. Обеспечить Поставщика отапливаемым помещением для раздевалки персонала и охраняемым местом (помещением) для складирования материалов, инструмента и Оборудования.

4.2.8. Немедленно информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение Работ по настоящему договору.

4.2.9. Обеспечить доступ персонала и транспорта Поставщика на все необходимые для проведения работ площади.

Статья 5
Ответственность сторон

5.1. Все нарушения отдельных пунктов Договора рассматриваются совместно Сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.

5.2. Если Поставщик не выполнит своих обязательств по срокам поставки или окончания выполнения Работ по причинам, за которые Покупатель не несет ответственности, то Покупатель вправе потребовать уплаты пени в размере ________ % от стоимости Оборудования и (или) стоимости Работ (Приложение) за каждый день просрочки, но не более ________ % от цены настоящего Договора.

5.3. Поставщик обязуется оплатить сумму пени по первому требованию Покупателя.

5.4. Если Поставщик получил аванс, то при необоснованном отказе Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему Договору, либо в случае расторжения Договора по вине Поставщика, он возвращает Покупателю сумму, определяемую как разность двух сумм: суммы, указанной в пункте 3.1., плюс пеня в размере, определяемой в соответствии с п. 5.2, и суммы стоимостей подписанных Покупателем актов сдачи-приемки Оборудования и Работ. Кроме того, Поставщик возмещает Покупателю убытки, возникшие в результате отказа Поставщика от выполнения Договора.

5.5. Если Покупатель не выполнит своих обязательств по срокам осуществления платежей, то Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере ________ % от суммы просроченного надлежащего к оплате по настоящему Договору платежа за каждый день просрочки, но не более ________ % от цены Договора.

5.6. Задержка, возникшая по вине Покупателя, и ограничивающая возможности Поставщика выполнить свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим Договором, не будет основанием для взимания пени с Поставщика. При этом Сторонами будут пересмотрены сроки исполнения Поставщиком своих обязательств соразмерно времени задержки.

5.7. Ущерб, причиненный третьим лицам в период осуществления Поставщиком своих обязательств, обусловленных настоящим Договором, возмещается Поставщиком за свой счет.

5.8. Если в процессе выполнения Работ Поставщик поставит Оборудование ненадлежащего качества или допустит отступления от технической документации, ухудшившие качество Работы, то он обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию Сторон срок или, по требованию Покупателя, компенсировать Покупателю затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных Работ.

5.9. Стороны несут ответственность за нарушения, не поименованные в настоящем Договоре, в соответствии с Гражданским кодексом России.

5.10. Все споры, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов силами Сторон, они будут рассматриваться Арбитражным судом ______________, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Читайте также:  Применение процесса и оборудования для

Статья 6
Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество выполненных Работ и поставленного Оборудования по настоящему Договору в течение ________ месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

6.2. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

Cтатья 7
Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор в случае, если другая сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение ________ календарных дней с даты письменного уведомления или в установленные сроки. В случае расторжения договора в связи с нарушением обязательств Поставщиком он обязан в однодневный срок вернуть сумму перечисленного ему аванса.

7.4. Любая Сторона имеет право прекратить настоящий Договор, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более ________ месяцев и существенно препятствуют выполнению Сторонами своих обязанностей по Договору.

7.5. В случае расторжения Договора, Стороны немедленно приложат усилия к достижению финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Поставщик имеет право, в связи с поставленным Оборудованием и фактически выполненными объемами Работ.

7.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору выполняются в письменном виде и оформляются Дополнительными соглашениями.

Статья 8
Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.

8.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

Статья 9
Прочие условия

9.1. Поставщик гарантирует освобождение Покупателя от ответственности, связанной с несчастными случаями в отношении персонала Поставщика в процессе выполнения Работ по настоящему Договору.

9.2. Все дополнения и изменения подписываются всеми Сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

9.3. Содержание настоящего Договора и всех вопросов, связанных с ним, являются конфиденциальным. Обязательства по сохранению конфиденциальности лежат на всех Сторонах.

9.4. Настоящий Договор с Приложением не содержит помарок и исправлений и представляет собой единый Договор Сторон относительно изложенного Предмета договора, который может быть дополнен или изменен только в письменной форме и подписан Сторонами.

9.5. В удостоверение вышесказанного, уполномоченные представители Сторон подписали и скрепили печатями настоящий Договор в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Источник



Договор поставки оборудования: образец запонения

Современные товарно-денежные отношения сложно представить без письменных соглашений, между продавцами и покупателями, определяющих не только их вид, но также особенности сделки. Договор поставки оборудования, исходя из смысла норм статьи 454 ГК РФ, следует относить к категории отдельных видов договоров купли-продажи. В данной статье предлагаем скачать образец оформления договора поставки оборудования, ссылка для скачивания находится в конце статьи, бланк доступен в формате doc.

Закон прямо не упоминает о таком виде соглашения, но в соответствии с ч. 5 статьи 454 ГК РФ, он является частным случаем более широкой группы, под общим названием договор поставки товара. Часть 3 статьи прямо указывает на то, что у каждого такого соглашения есть своя особенность, и регулироваться она должна, в том числе, законами и иными законодательными актами РФ. У большинства начинающих предпринимателей не хватает опыта и юридических знаний грамотно составить договор поставки оборудования, вследствие чего возникают издержки и убытки. Прежде, нужно определить его содержание и существенные условия. В качестве примера предлагаем скачать → образец договора на поставку строительных материалов, → продуктов питания.

Особенности составления договора

Поскольку существует множество типов и видов оборудования, их просто невозможно учесть в одном законе. Для этой цели разрабатываются специализированные нормативы, и они обязаны соответствовать базовым правилам четвертого раздела ГК РФ об отдельных видах обязательств. Как правило, во всех типах соглашений такого рода, имеется собственный предмет договора. И в этом смысле, отношения контрагентов (сторон договора) по поставке конкретного следует обозначать в качестве его предмета. Но, предмет соглашения хоть и первейший пункт, но далеко не единственный и уж тем более не является ни одним из условий.

Договор поставки товара, оборудования в частности, в обязательном порядке должен иметь ряд существенных, а также по желанию контрагентов, и дополнительных условий. Предмет договора и собственно набор условий и будут составлять содержание нужного вам договора. Существенные условия потому так называются, что по ним можно выделить или определить основные признаки именно характерные для данной группы договора. Соответственно, соблюдение их сторонами, в том числе и нарушения обязательств, повлекут специфическую юридическую значимость и ответственность.

Существенные условия

Прежде, следует согласовать вопросы, касающееся самого предмета, то есть, точно определить количество и название имеющегося или впоследствии произведенного оборудования, предназначенное для поставки одной из сторон соглашения.

Непосредственно к существенным условиям договора поставки относят:

  • Обязанность по передаче оборудования
  • Срок выполнения обязательств
  • Момент исполнения поставщиком оборудования своих обязательств
  • Риск непреднамеренной порчи оборудования и обязательства по нему
  • Ассортимент, количество и качество оборудования
  • Последствия нарушений обязательств
  • Гарантийные обязательства на оборудование
  • Стоимость услуг

Важно отметить некоторые из перечисленных условий, в которых желательно прямо указать об одновременной передаче сопутствующих оборудованию предметов и принадлежностей. К примеру, таковым могут быть: техпаспорт, руководство по эксплуатации, сертификаты качества и т.д.

Пример заполнения договора поставки оборудования

Договор поставки оборудования отличается от стандартного договора купли-продажи оборудования тем, что моментом передачи оборудования может считаться как передача товара непосредственно конечному получателю, так и посреднику. Типичным примером считается, когда товар, заказанный у производителя, передается его службой в транспортную компанию или отделению почтовой связи, так называемому перевозчику. Договором должен быть четко определен этот момент, ибо конкретные обязательства поставщика, считаются исполненными, если оборудование передано посреднику. К договору поставки оборудования следует приложить спецификацию, как ее оформить можно прочитать здесь, где можно скачать образец спецификации к договору поставки.

Источник

Договор поставки оборудования

Ситуация, при которой применим Договор поставки оборудования для РФ:

Сторонами договора поставки оборудования для РФ являются:

Поставщик – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность и специализирующееся на поставках автомобилей;

Покупатель — индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, закупающие транспортные средства для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Покупатель — организация или Индивидуальный предприниматель, приобретающий товар для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Читайте также:  Прокат туристического оборудования в краснодаре

Существенные условия договора поставки оборудования для РФ :

Условия о предмете договора, т.е. данные о том какой именно товар, в каком количестве, комплектации (комплекте), будет передан по договору, также необходимо указать качественные характеристики Товара, а также необходимые сопроводительные документы;

Срок поставки — согласованныйСторонами и определенные в договоре временной период, в течение которого поставщик обязуется передать товар покупателю.

Обычные условия Договора поставки автомобиля по заказу:

Оплата товара. Данный раздел не регламентирован законодательством, но для рассматриваемого договора характерным является то, что оплата, как правило, производится за товар, реализованный покупателем за определенный период времени (месяц, квартал или иное)

Доставка товара до покупателя. Следует отметить, что законодательством предусмотрены два варианта отношений по доставке товара: 1) доставка производится Поставщиком, при этом приемка товара и, соответственно, переход всех рисков происходит в момент передачи товара покупателю в месте доставки; и 2) покупатель производит выборку товара, т.е. доставка осуществляется самовывозом, при этом все риски переходят на покупателя в месте отгрузки товара (склад или производственная база поставщика)

Порядок приема-передачи товара. Данный раздел договора регулирует правоотношения сторон при передаче товара от поставщика покупателю. законодательством регламентирована обязанность покупателя принять все необходимые меры для принятия товара, произвести его осмотр на наличие внешних дефектов и несоответствий касательно ассортимента, количества, комплектности. Также при приемке проверяется наличие необходимой сопроводительной документации (технические паспорта, сертификаты качества и (или) соответствия и т.д.)

Стороны могут также оговорить иные условия Договора, которые вытекают из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота.

Источник

Образец договора поставки и монтажа с подробными условиями о гарантии, заключаемого между юридическими лицами

ДОГОВОР ПОСТАВКИ И МОНТАЖА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Сторона 2 обязуется в установленный Договором срок поставить и передать в собственность Стороне 1 (далее – «Товар»), наименование, количество и иные требования к которому определены в приложении № , являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Сторона 2 также обязуется в установленный Договором срок выполнить указанные ниже работы по монтажу товара по адресу: и сдать их результат Стороне 1. Сторона 2 обязана выполнить следующие работы: .

1.3. Сторона 1 обязуется принять товар и выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА

2.1. Стоимость товара, поставляемого по настоящему договору, определена в Приложении № .

2.2. Стоимость товара, указанная в Приложении № , включает стоимость товара, а также стоимость его доставки Стороной 2 до места выполнения работ: . В случае изменения адреса доставки Сторона 1 заблаговременно сообщает об этом Стороне 2.

2.3. Оплата товара осуществляется Стороной 1 в путем их перечисления на счет Стороны 2 в следующем порядке: .

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И КАЧЕСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

3.1. Сторона 2 обязана отгрузить товар в адрес Стороны 1 в срок до « » 2021 г. Не позднее дней со дня отгрузки Сторона 2 сообщает Стороне 1 о дате отгрузки товара и о .

3.2. Доставка товара осуществляется Стороной 2 до места выполнения работ .

3.3. Сторона 2 обязана обеспечить передачу товара Стороне 1 в срок до « » 2021 года в месте выполнения работ. Разгрузка товара осуществляется Стороной 1.

3.4. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 25 апреля 1966г. №П-7 и от 15 июня 1965г. №П-6. Приемка товара оформляется двухсторонним актом приемки-передачи.

3.5. Право собственности и риски случайной гибели или повреждения товара переходят к Стороне 1 с момента передачи товара Стороной 2 и подписания акта приемки-передачи.

3.6. Сторона 1 обязана принять переданный ей товар, за исключением случаев, когда она вправе потребовать его замены.

3.7. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным в технической документации. Техническая документация передается Стороной 1 Стороне 2 и возвращается Стороной 2 Стороне 1 в согласованный ими срок по двухстороннему акту приемки-передачи.

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Одновременно с передачей товара Сторона 2 обязана передать Стороне 1 .

4.2. Сторона 2 обязана передать Стороне 1 товар свободным от любых прав третьих лиц. При передаче товара, обремененного правами третьих лиц, Сторона 1 имеет право потребовать уменьшения цены товара либо расторжения Договора, если не будет доказано, что Сторона 1 знала или должна была знать о правах третьих лиц на товар. При изъятии товара у Стороны 1 третьими лицами по основаниям, возникшим до их передачи, Сторона 2 обязана возместить Стороне 1 понесенные последней убытки, в том числе возвратить уплаченную цену, возместить расходы на приобретение товара у другого продавца, возместить упущенную выгоду и т.д.

4.3. Сторона 2 обязана передать Стороне 1 товар, соответствующий требованиям, установленным в Приложении № к Договору. В случае передачи товара в меньшем количестве или с иными нарушениями требований Приложения № Сторона 1 вправе потребовать передать недостающее количество товара или устранить иные нарушения, допущенные Стороной 2, в срок, установленный Стороной 1.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. В случае передачи товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Сторона 1 вправе потребовать от Продавца возмещения убытков, причиненных ненадлежащим выполнением этого обязательства.

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

5.1. Стоимость работ, выполняемых Стороной 2 по Договору, определяется в Приложении № , являющемся неотъемлемой частью Договора. В стоимость работ включены расходы по проживанию и питанию работников Стороны 2, которые будут выполнять работы по Договору. Стоимость работ по Договору увеличению не подлежит.

5.2. Оплата работ осуществляется Стороной 1 в рублях путем их перечисления на счет Стороны 2 в следующем порядке: .

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

6.1. Оборудование и технику для выполнения работ предоставляет Сторона 1. Оборудование и техника предоставляются Стороне 2 по мере необходимости по письменному обращению ее представителя. Передача оборудования и техники Стороне 2 будет подтверждаться . Также Сторона 1 обеспечивает все необходимое для выполнения работ (материалы, комплектующие, электроэнергию и т.п.).

6.2. Сторона 2 обязана выполнить работы по настоящему договору в сроки, установленные графиком работ – Приложение № , являющееся неотъемлемой частью Договора.

6.3. Сторона 2 обязана выполнять предусмотренные Договором работы в соответствии с технической документацией, которая передается ей Стороной 1 в согласованный ими срок по двухстороннему акту приемки-передачи. Выполнение работ с отклонениями от технической документации не допускается. Работы должны выполняться Стороной 2 в соответствии с действующими строительными нормами и правилами . Сторона 2 при выполнении работ должна обеспечивать соблюдение норм безопасности.

6.4. Для выполнения работ по договору Сторона 1 передает Стороне 2 товар по акту приема-передачи.

6.5. Приемка работ осуществляется Стороной 1 в соответствии с в течение дней после получения ею сообщения Стороны 2 о готовности к сдаче результата работ. Сторона 2 обязана за дней до готовности работ к приемке сообщить об этом Стороне 1.

6.6. Сдача работ Стороной 2 и их приемка Стороной 1 оформляются актом, который подписывается обеими сторонами. Сторона 1 обязана принять работ и в течение дней утвердить двухсторонний акт приемки-передачи или дать мотивированный отказ от приемки работ. В случае отказа в приемке работ Сторона 2 не вправе ссылаться на то, что Сторона 1 не осуществляла контроль и надзор за их выполнением. Работы считаются выполненными после передачи их результата Стороне 1 и подписания акта приемки-передачи результата работ.

Читайте также:  Оборудования для салонов с доставкой

6.7. В случае мотивированного отказа от приемки работ Сторонами составляется перечень и план необходимых доработок и сроков их исполнения. Устранение недоделок осуществляется Стороной 2 за свой счет.

6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до приемки работ Стороной 1 несет Сторона 2.

6.9. В случае, если государственными надзорными органами во время приемки в эксплуатацию будут выявлены недостатки в результате работ, которые не были выявлены при подписании акта приемки-передачи результата работ между Стороной 1 и Стороной 2, возникшие по вине Стороны 2, последняя обязуется за свой счет устранить такие недостатки в согласованные сроки.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1. Одновременно с подписанием акта приемки-передачи результата работ Сторона 2 обязана возвратить Стороне 1 техническую документацию, переданную для выполнения работ. О возврате документации делается отметка в акте.

7.2. Если в период выполнения работ или в процессе приемки их результата выявится необходимость в производстве дополнительных работ или в иных изменениях, то эти изменения будут выполняться Стороной 2 за отдельную плату по письменному соглашению со Стороной 1.

7.3. В случае, если в процессе выполнения работ по Договору Сторона 2 допустила отступления от требований, установленных Договором, ухудшивших качество результата работ, то по требованию Стороны 1 она обязана безвозмездно исправить выявленные недостатки в установленный Стороной 1 срок.

7.4. Сторона 1 вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и иными вопросами, связанными с выполнением Договора, не вмешиваясь при этом в оперативно – хозяйственную деятельность Стороны 2.

7.5. Сторона 1, обнаружившая при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от требований технической документации, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязана немедленно заявить об этом Стороне 2.

7.6. Сторона 2 обязана исполнять полученные указания Стороны 1, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно – хозяйственную деятельность Стороны 2.

8. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

8.1. Гарантийный срок на товар и результат работ составляет при условии выполнения правил технической эксплуатации и за исключением случаев их преднамеренного повреждения третьими лицами и исчисляется со дня .

8.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Стороной 2 за свой счет.

8.3. В случае, если при передаче металлоконструкций или в течение гарантийного срока на них выявится их ненадлежащее качество, Сторона 1 вправе потребовать от Стороны 2 безвозмездного устранения недостатков металлоконструкций или их замены в срок, установленный Стороной 1.

8.4. В случае, если в течение гарантийного срока на результат работ выявится ненадлежащее качество результата работ, Сторона 1 вправе потребовать от Стороны 2 безвозмездного устранения недостатков результата работ в срок, установленный Стороной1.

8.5. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Сторонами в двухстороннем акте выявленных недостатков.

8.6. Если Сторона 2 в течение срока, установленного в акте выявленных недостатков, не устранит недостатки или не заменит металлоконструкции, Сторона 1 вправе устранить недостатки силами другого лица или приобрести металлоконструкции с оплатой понесенных расходов за счет Стороны 2.

8.7. При отказе Стороны 2 от составления и подписания акта выявленных недостатков для их подтверждения Сторона 1 вправе назначить квалифицированную экспертизу. Оплата экспертизы осуществляется виновной Стороной.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае нарушения работниками Стороны 2 при выполнении работ норм техники безопасности, пожарной безопасности, Сторона 2 несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

9.2. В случае, если работы существенно не соответствуют требованиям технической документации и строительным нормам и правилам, Сторона 1 вправе .

9.3. Сторона 1 обязана известить Сторону 2 о нарушении условий Договора в разумный срок после того, как нарушение было обнаружено Стороной 1.

9.4. В случае непередачи или несвоевременной передачи товара или результата работ в сроки, предусмотренные Договором, сроки выполнения Стороной 1 своих обязательств по Договору отодвигаются на время такой задержки (дополнение: также Сторона 2 уплачивает Стороне 1 пеню в размере от стоимости непереданного товара или результата работ за каждый день просрочки).

9.5. В случае несвоевременного перечисления Стороной 1 средств в оплату по Договору сроки выполнения Стороной 2 своих обязательств по Договору отодвигаются на время такой задержки.

9.6. За иное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему договору или до расторжения настоящего договора.

11.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных лиц сторон.

11.3. При досрочном расторжении Договора по взаимному согласованию Сторон товар и/или выполненные работы передаются Стороной 2 Стороне 1, которая оплачивает их стоимость в размере, совместно согласованном Сторонами.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

13. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Применимым правом по настоящему Договору является право Российской Федерации.

13.2. Все споры и разногласия будут разрешаться Сторонами на основе действующего законодательства РФ.

13.3. При неурегулировании споров они будут разрешаться в .

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

14.2. Все уведомления и сообщения по Договору должны направляться в письменной форме (по факсу, электронной почте).

14.3. В случае изменения адреса выполнения работ Сторона 1 заблаговременно сообщает об этом Стороне 2.

14.4. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится у Стороны 1, второй – у Стороны 2.

Источник