Меню

Договор по демонтажу торгового оборудования

Договор на выполнение демонтажа оборудования

Производство Оборудование Договор Технологическое оснащение

на выполнение демонтажа оборудования

«______» ___________ 2013 г.

завод – Судостроение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по демонтажу электрического мостового крана г/п 5 т, инв. № , рег. № 000, технологический № 1.5, установленного в первом пролёте (низкая часть) цеха № 12.

1.2 Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его согласно условиям настоящего Договора.

1.3 Объем и содержание работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, указываются в Техническом задании (Приложение ), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору работ является твердой (фиксированной), и в соответствии со сметой (Приложение к настоящему Договору) составляет: _________________ рублей, НДС 18% в сумме ____________рублей. Всего с НДС __________ (_____________________) рублей _______ коп.

2.2 Оплата стоимости работ по договору (п.2.1) производится Заказчиком поэтапно:

2.2.1 Первый этап – авансовый платёж на подготовку производства в сумме ____________ рублей, НДС 18% в сумме _____________ рублей. Всего с НДС __________ (_______________) рублей ______ коп. производится Заказчиком в течение десяти дней с момента подписания Договора, по счету Подрядчика. Оплатой авансового платежа считается день поступления денежных средств на счёт Подрядчика в полном объёме.

2.2.2 Второй этап – окончательный расчет в сумме ____________ рублей, НДС 18% в сумме _______________ рублей. Всего с НДС _________ (__________________) рублей ______ коп. производится Заказчиком после выполнения Подрядчиком 100% работ в объеме Технического задания на основании подписанного обеими Сторонами двухстороннего Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение пятнадцати банковских дней с момента получения счета от Подрядчика.

2.3 Датой перечисления денежных средств считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Начало работ по Договору __________ 2013 года.

Вывод электрического мостового крана г/п 5 т, инв. № , рег. № 000, технологический
№ 1.5, установленного в первом пролёте (низкая часть) цеха № 12, для демонтажа осуществляется с составлением акта.

3.2 Срок выполнения работ по договору 8 (восемь) дней от начала работ, согласно п.3.1 настоящего Договора.

3.3 В случае неисполнения Заказчиком п. 2.2.1 Договора срок начала и окончания работ переносится на количество дней, равное количеству дней нарушения оплаты авансового платежа.

4. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН

4.1 Передать Подрядчику по акту электрический мостовой кран г/п 5 т, инв. № , рег. № 000, технологический № 1.5, установленный в первом пролёте (низкая часть) цеха № 12, до начала производства работ.

4.2 Предоставить Подрядчику фронт работ с обеспечением последнего точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям.

4.3 Осуществить допуск персонала Подрядчика на территорию выполнения работ в соответствии с требованиями внутриобъектового режима, действующими нормами и правилами.

4.4 Обеспечить оформление пропусков и разрешений для въезда персонала, техники и автотранспорта Подрядчика на территорию выполнения работ.

4.5 Принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.6 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Договора.

5. ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН

5.1. Принять от Заказчика по акту электрический мостовой кран г/п 5 т, инв. № , рег.
№ 000, технологический № 1.5, установленный в первом пролёте (низкая часть) цеха № 12, до начала производства работ.

5.2 Соблюдать, при осуществлении демонтажа и связанных с ним работ, требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности работ.

5.3 Нести полную ответственность за сохранность оборудования, изделий, конструкций и материалов до подписания Акта рабочей комиссией, в случае их предоставления Заказчиком.

5.4 Выполнять требования Правил пожарной безопасности ППБ-1-03, дорожного движения, охраны труда, внутреннего распорядка, пропускного и внутри объектового режима на территории Заказчика и нести ответственность за их выполнение и за несчастные случаи, произошедшие с его персоналом.

5.5 Разработать проект производства работ, оформить акт-допуск, наряд-допуск, разрешение на выполнение огнеопасных работ.

5.6 В ыполнить работы по п. 1.1 настоящего Договора в полном объеме согласно Техническому заданию (приложение № 1 к настоящему Договору) .

Отчетная документация на выполненные Подрядчиком работы должна соответствовать проекту на демонтаж, технологическим указаниям и действующей нормативно-технической документации.

5.8 Передать отчетную документацию Заказчику не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до подписания двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Договору.

5.9 Сдать Заказчику выполненные работы.

5.10 В течение срока выполнения работ систематически убирать и вывозить за свой счет с территории Заказчика мусор, возникающий в процессе выполнения работ.

5.11 Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Договора.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1 Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ является _______________________________.

6.2 Ответственным со стороны Подрядчика за решение организационно-технических вопросов, сдачу выполненных работ является ___________________________ или лицо им назначенное.

6.3 Сдача-приемка работ по настоящему Договору производится на основании двустороннего акта сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ.

6.4 Заказчик в течение пяти дней со дня получения акта сдачи–приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи–приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

6.5 Заказчик вправе отказаться от подписания акта сдачи-приемки работ в случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора. Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика. Стороны составляют двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик обязан в течение _________ дней со дня подписания указанного акта приступить к устранению выявленных недостатков за свой счет и устранить их в течение __________ рабочих дней.

6.6 Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки.

6.7 Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 Подрядчик несет полную ответственность за безопасность производства работ и соблюдение персоналом Подрядчика Правил техники безопасности и пожарной безопасности.

7.2 За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, Заказчик имеет право начислить подрядчику пени в размере 0.05 % от стоимости невыполненных или несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости работ.

7.3 Подрядчик обязан за свой счет устранить все дефекты, возникшие по его вине в процессе выполнения работ в течение 10 (десяти) календарных дней.

Читайте также:  Оборудование учтено в балансе

В том случае если, Подрядчик, в согласованные Сторонами сроки, не устранил допущенные по его вине дефекты, Заказчик вправе устранить их своими силами (привлеченными силами) за счет Подрядчика либо за свой счет с отнесением на Подрядчика возникших расходов, и, кроме того, взыскать с последнего неустойку в размере 20 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.4 За нарушение Заказчиком срока исполнения обстоятельства по оплате по настоящему Договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ (ст. 395 ГК РФ), общий срок начисления которых не может превышать 10 % от суммы неоплаты.

7.5 Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора.

7.6 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно является следствием природных явлений, военных действий, вступления в силу законодательных и нормативных актов ограниченного характера, а также прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами настоящего Договора.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.7 Сторона, которая не может выполнить своих обязательств в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой сил, уведомляет об этом другую Сторону в течение 2 (двух) дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств.

7.8 Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой соответствующих органов государственной власти и управления.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1 Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.2 Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения претензии.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

9.2 После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу.

9.3 При оформлении документов по настоящему Договору допускается использование средств факсимильной и электронной связи с последующим предоставлением подлинников документов.

Стороны обязаны направлять друг другу подлинники документов в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания.

9.4 Ни одна сторона не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

9.5 Обо всех изменениях адресов и реквизитов Стороны обязаны информировать друг друга письменно в течение десяти календарных дней с момента таких изменений.

9.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.7 Изменения и дополнения к настоящему Договору могут быть внесены только путем подписания Заказчиком и Подрядчиком соответствующих дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.8 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.1 Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

Приложение . Техническое задание на демонтаж электрического мостового крана г/п 5 т, инв. № , рег. № 000, технологический № 1.5, установленного в первом пролёте (низкая часть) цеха № 12.

Приложение . Смета на демонтаж электрического мостового крана г/п 5 т, инв. № , рег. № 000, технологический № 1.5, установленного в первом пролёте (низкая часть) цеха № 12

Источник



Акт демонтажа оборудования

Акт демонтажа оборудования оформляется после выполнения соответствующих работ. Со временем любое оборудование устаревает, теряет свои эксплуатационные качества, нуждается в замене. К демонтажу можно приступать только после процесса списания или принятия решения о замене существующего оборудования на новое.

Демонтаж – не менее ответственный процесс, чем установка. Для того чтобы его произвести, организация привлекает специалистов с достаточным опытом. Заключается договор о том, какие услуги и в каком объеме осуществляется. А акт демонтажа оборудования подписывается уже после того, как все работы закончены.

Он является гарантией того, что у заказчика нет претензий к исполнителю. Заказчик расписывается в том, что прописанные в тексте документа работы произведены в полном объеме.

Помимо прочего, отдельные узлы и другие элементы демонтированного оборудования могут быть еще пригодны к использованию. Иногда в них содержатся детали, выполненные из драгоценных металлов. Поэтому демонтаж обязательно должен быть документально подтвержден, учтены все важные нюансы.

Требования к заполнению

Установленного единого бланка этого документа нет. Однако он составляется исходя из общепринятых рекомендаций и норм. Требования к его заполнению логичны, а именно:

  • Акт должен содержать наименования и реквизиты всех заинтересованных лиц. Если фигурируют организации, то как минимум должны быть их названия.
  • Должны содержаться реквизиты сторон, адреса, телефоны, другие контактные данные. Если акт является приложением к какому-либо договору (и есть ссылка на него), в котором все это подробно прописано, то реквизитов не требуется.
  • Список оборудования с идентификационными номерами, которое демонтируется. Чем подробнее здесь прописывается информация, тем меньше будет недоразумений.
  • Какие детали считаются пригодными для дальнейшего использования, а какие подлежат утилизации.
  • Документ должен содержать подписи и печати лиц и организаций, которые осуществляли демонтаж. Не помешают также автографы тех сотрудников, которые несут материальную ответственность за оборудование.

Составные части

Прилагаемые образец и бланк акта демонтажа оборудования соответствуют всем установленным в законе требованиям. По этой причине, используя их, можно быть уверенным в том, что никакая принципиально важная информация не окажется забытой. Для заполнения акта в большинстве случаев будет достаточно одной страницы. Акт состоит из:

  • Верхней части, шапки.
  • Основной части.
  • Заключения в виде реквизитов сторон и подписей.

К шапке относится непосредственно название с номером акта. Последний понадобится для нанесения отметки в специальном журнале регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования. Он ведется в организациях, которые на этом специализируются. Также в верхней части указывается город подписания и дата.

Основная часть акта демонтажа оборудования формулируется в относительно свободной форме. В прилагаемом бланке документа содержатся:

  • Ссылка на договор, к которому прилагается акт. Предполагается, что в договоре подробно описано, кто, когда и на каких условиях осуществляет демонтаж.
  • Какая организация произвела демонтаж, ее наименование.
  • Адрес помещения, в котором устанавливалось оборудование.
  • Сведения о том, что оборудование после демонтажа было вывезено той же организацией.
  • Какое оборудование было демонтировано. В приведенном бланке для перечисления этих данных используется таблица, но можно расположить их и списком. Указывается название, серийный номер, количество.
  • Отметка о том, что с момента составления акта компания, которая произвела демонтаж и вывоз, принимает на себя ответственность за сохранность перечисленного оборудования.
Читайте также:  Оборудование по фасовке специй

В завершении акта следует заполнить фактические реквизиты сторон, поставить подписи ответственных лиц и печати организаций (при наличии).
Акт демонтажа оборудования.
При составлении акта как с одной, так и с другой стороны может находиться организация или частное лицо. Если первый вариант, то указываются адрес, телефон, ИНН, КПП, номер расчетного счета организации. Если в акте прописываются данные частного лица, то нужны паспортные данные и адрес прописки.

Количество экземпляров

Акт демонтажа оборудования должен заполняться минимум в двух экземплярах, так как в нем фигурируют несколько сторон. Один экземпляр акта остается у заказчика и служит первичным документом при начислении оплаты за выполненные работы и другие бухгалтерские операции.

Важно! Второй экземпляр забирает исполнитель. Эта бумага становится его гарантом отсутствия претензий со стороны заказчика. Ведь, подписывая эту бумагу, клиент соглашается с фактом наличия демонтажа минимум на удовлетворительном уровне. При обращении в судебные инстанции акт может послужить веским доказательством в пользу исполнителя.

Если остаются ТМЦ

При демонтаже оборудования могут оставаться пригодные для использования узлы, отдельные элементы конструкции. Утилизировать их было бы нерационально. В этом случае, для того чтобы зафиксировать факт перехода этих отдельных частей в основные средства организации и разрешить их дальнейшее использование, созывается комиссия.

Созванное собрание сотрудников с должной квалификацией составляет акт М-35 об оприходовании материальных ценностей полученных при разборе и демонтаже. Таким способом можно документально оформить произведенные действия.

Списание

Согласно Приказу Минфина №26н от 30 марта 2001 года, если оборудование больше не может использоваться, то его стоимость списывают с бухгалтерского учета организации.

Демонтировать его могут до списания с балансового учета. Важно в документах проставить датировку таким образом, чтобы списание производилось позже или в один день с демонтажем.

Словом, акт демонтажа оборудования – важный документ первичной отчетности, который помогает документально оформить факт разборки того или иного объекта.

Источник

Договор подряда на демонтаж оборудования

г.____________ «___» __________ ____ г.

ООО «___________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________________, действующего на основании Устава, и ООО «______________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _______________________, действующего на основании Устава заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в три этапа следующую работу:

первый этап — демонтаж следующего оборудования механического завода силикатных изделий:

второй этап — перевозка демонтированного оборудования к Заказчику;

третий этап — монтаж оборудования на площадке Заказчика

1.2. Заказчик обязуется принять результаты работы по этапам и оплатить их, в соответствии с п. 2.5 договора.

1.3. Предусмотренные п. 1.1 работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

1.4. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств субподрядчиков.

1.5. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение одного месяца после подписания сторонами акта приемки третьего этапа выполненных работ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

2.1. За выполненные работы, указанные в п. 1.1 договора, Заказчик уплачивает Подрядчику ____________________________, согласно сметы, составленной на основании технико-экономического обоснования, являющихся неотъемлемой частью договора.

2.2. В случаях, если фактические расходы Подрядчика оказались больше тех, которые учитывались при определении цены этапов работы, окончательный расчет за выполненные работы производится по ценам, определенным вновь согласованной сторонами сметой, которая будет является неотъемлемой частью договора.

2.3. Заказчик в счет оплаты работ по договору перечисляет Подрядчику предоплату в размере 30% от суммы договора в размере ____________________, которые перечисляет на счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора

2.4. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения и оплаты оговоренных в п. 1.1 работ:

— срок выполнения Подрядчиком первого этапа работы — 30 дней после поступления предоплаты на счет Подрядчика;

— срок оплаты стоимости первого этапа производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания сторонами акта выполнения первого этапа работы;

— срок выполнения Подрядчиком второго этапа работы по перевозке демонтированного оборудования — 15 дней после поступления на счет Подрядчика платежей за выполнение работ по первому этапу;

— оплата Заказчиком расходов, связанных с перевозкой оборудования, возмещаются Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней после предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих расходы по перевозке;

— срок выполнения Подрядчиком третьего этапа работ — 30 дней после предоставления Заказчиком, утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на монтаж механического завода силикатных изделий и подписания акта о готовности площадки под строительство завода;

оплата Заказчиком третьего этапа работа и окончательный расчет за выполненную работу (за минусом перечисленной суммы предоплаты) производится в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта выполнения работ.

2.5. Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по договору подряда, получила от другой стороны сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам без согласия другой стороны.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 2.5 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% стоимости несвоевременного выполненного этапа работы.

3.2. За нарушение срока оплаты работ, указанных в п. 2.5 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

3.3. Уплата штрафа (пени) не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

3.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Беларусь.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

4.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, стороны разрешают их в судебном порядке в Хозяйственном суде г.Минска.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до _________________________________.

5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

Читайте также:  Термическая обработка закалка оборудование

Источник

Образец договора на техническое обслуживание и ремонт торговой техники, заключаемого между юридическими лицами

ДОГОВОР

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик сдает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту торговой техники, согласно прилагаемому к договору перечню. Объём работ, периодичность их выполнения определяется требованиями технической документации, разработанной заводами-изготовителями оборудования, а также другой документацией, разработанной Исполнителем на основании документации заводов-изготовителей.

1.2. Текущий, средний и капитальный ремонты производятся за дополнительную плату, что оформляется соответствующими документами.

1.3. В стоимость обслуживания не включается стоимость демонтажа и монтажа оборудования, стоимость замены изношенного оборудования: компрессоров, насосов, испарителей, электродвигателей, трубопроводов, силовых щитов, сменных механизмов универсальных приводов, ТЭНов и электроконфорок. Оборудование для замены предоставляется заказчиком.

1.4. Транспортировка оборудования в ремонт и из ремонта производится Заказчиком или Исполнителем за дополнительную плату. Заказчик предоставляет транспорт для обслуживания объектов Заказчика за пределами города. Оборудование, доставляемое в ремонт, должно быть очищено от грязи и находиться в укомплектованном виде.

1.5. Приёмка на обслуживание вновь смонтированного оборудования, снятие с обслуживания производится по письменному извещению Заказчика, на основании которого стороны вносят соответствующие изменения в приложению к договору (перечень оборудования).

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Обеспечивает выполнение работ, предусмотренных настоящим договором.

2.2. Закрепляет за элетромеханиками для технического обслуживания оборудование согласно приложению к договору и устанавливает контроль за их работой.

2.3. Выполняет работы, предусмотренные п.1.1, п.1.2 в следующие сроки:

  • капитальные ремонты холодильного и торгово-технологического оборудования в срок до суток со дня доставки оборудования в ремонт;
  • работы по техническому обслуживанию и текущим ремонтам оборудования в сроки, предусмотренные графиками;
  • неисправности в оборудовании, возникающие в процессе эксплуатации, в течении суток с момента поступления заявки в диспетчерскую службу Исполнителя, для Заказчиков, находящихся в черте города, и в течение трёх суток, для иногороднего предприятия Заказчика.

2.4. При проведении работ соблюдает правила техники безопасности и требования пожарной безопасности на объектах Заказчика.

2.5. Комплектует паспортом отремонтированное оборудование с указанием даты выпуска из ремонта, гарантийных обязательств и отметкой ОТК о приёме качества выполненного ремонта.Примечание: Заказчик, утерявший паспорт на отремонтированное оборудование, лишается права на бесплатный ремонт оборудования, вышедшего из строя в период гарантийного срока.

2.6. Производит консервацию оборудования предприятий, закрываемых на зимний период или на ремонт, или неиспользуемого Заказчиком по другим причинам и его расконсервацию с выполнением работ по инструкции о консервации по согласованным с Заказчиком графикам с оплатой по договорным ценам.

2.7. Составляет аварийные акты, предписания Заказчику в случае нарушения Заказчиком правил эксплуатации оборудования и техники безопасности, а также невыполнения строительных, изоляционных, сантехнических, электромонтажных и других работ, обеспечивающих работу оборудования в соответствии с эксплутационной документацией.

2.8. Осуществляет контроль за периодичностью поверки средств измерения и контрольно-измерительных приборов.

2.9. Предоставляет Заказчику для согласования и подписи аварийные акты, акты выполненных работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Обеспечивает эксплуатацию оборудования в соответствии с требованиями эксплутационной документации, правил охраны труда и промсанитарии.

3.2. Обеспечивает оборудование электроэнергией, водой, отводом в канализацию, вентиляцией и другими энергоресурсами. Предоставляет транспорт для обслуживания объектов, находящихся за пределами города.

3.3. Назначает приказом по предприятию лицо, ответственное за организацию правильной эксплуатации оборудования, которое обеспечивает допуск к работе на оборудовании только лиц, прошедших обучение по программе техминимума и инструктаж по технике безопасности.

3.4. Осуществляет техническое обслуживание оборудования при использовании и непрерывный контроль за его техническим состоянием, в том числе:

  • прекращает эксплуатацию оборудования при возникновении отказа, отключает его от электросети и направляет заявку в диспетчерскую службу Исполнителя по телефону ;
  • подготавливает оборудование к техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, включая чистку, мойку, подготовку эксплутационной документации, обеспечивает свободный доступ для выполнения работ;
  • обеспечивает приемку выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, устранению последствий отказов. Подписывает и заверяет печатью (штампом) предоставленные Исполнителем документы о выполнении этих работ.

3.5. При выходе оборудования из строя во время его ремонта при устранении последствий отказа принимает меры к сохранению продуктов от порчи.

3.6. Обеспечивает выполнение работ, необходимых для соблюдения требований эксплутационной документации при использовании оборудования.

3.7. Измерение сопротивления изоляции электропроводов и защитного заземления (зануления) оборудования в соответствии с правилами электробезопасности.

3.8. Общестроительные, электромонтажные, сантехнические, вентиляционные и теплоизоляционные работы.

3.9. Восстановление поврежденных лакокрасочных покрытий, изоляции и конструкций стационарных холодильных камер, охлаждаемых емкостей и оборудования, для которого капитальный ремонт эксплутационной документацией не предусмотрен.

3.10. Замену ламп освещения, стекол прилавков, витрин и доукомплектование оборудования полками, решетками, ограждениями, поддонами и др. деталями, которые были утрачены владельцем оборудования в процессе его эксплуатации.

4. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования оплачиваются по договорным ценам согласно Приложению №1 к договору.

4.2. В случае увеличения стоимости запасных частей и материалов, а также удорожания услуг и тарифов, увеличения транспортных расходов, Исполнитель периодически производит соответствующую корректировку цены технического обслуживания и ремонта с последующей информацией Заказчика.

4.3. Заказчик производит расчеты с Исполнителем за каждый месяц в 1-й декаде текущего месяца.

4.4. Расчеты за работы по техническому обслуживанию производятся путем выставления Исполнителем в Банк платежных требований с приложением подписанных Заказчиком документов. Работы по капитальному и среднему ремонту оборудования, также замена оборудования (п.1.4 настоящего договора) оплачиваются по предоплате согласно счетов Исполнителя.

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. При просрочке платежей по вине Заказчика за выполненные работы, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере % суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

5.2. За необоснованный полный или частичный отказ, а также за уклонение от оплаты услуг при других формах расчетов Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере % суммы, от оплаты которой он отказался.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере стоимости обслуживания за время простоя оборудования.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в законную силу с момента подписания его сторонами и действует до « » 2021 г.

6.2. При отсутствии взаимных претензий, стороны могут пролонгировать договор на новый срок.

6.3. В случае нежелания продлить договор на новый срок, стороны письменно информируют партнера по договору за месяц до истечения срока действия договора.

6.4. В процессе исполнения договора, при попытке его расторжения, сторона предупреждает об этом другую сторону не менее чем за месяца в письменной форме. Во взаимоотношениях сторон, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

Источник